Типовой договор на монтаж и пусконаладочные работы

Типовой договор на монтаж и пусконаладочные работы

Типовой договор на монтаж и пусконаладочные работы

Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2.

Важно

Ко всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будет применяться законодательство Российской Федерации.

13. АРБИТРАЖ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Все попытки разрешить спор путем переговоров считаются неудавшимися, как только одна из Сторон предоставит письменное уведомление об этом другой Стороне.

13.2.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде .

15

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров.
В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4.

Типовой договор на монтаж и пусконаладочные работы как правильно писать

Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2.

Типовой договор на монтаж и пусконаладочные работы оборудования

Внимание

При ведении переговоров следует заранее условиться с контрагентом о таких вещах, как то, чье оборудование будет использоваться при ведении работ (в ряде случаев оборудование имеет смысл представить заказчику, чтобы сократить связанные с доставкой издержки).

То же касается и материалов — предоставляя их, заказчик вполне может потребовать от подрядчика снижения стоимости работ, при прочих равных условиях.

Специальные пусконаладочные работы также требуют, чтобы подрядчик был вправе их осуществлять, для чего важно наличие у него разрешительной документации.

Заказчик, привлекая лицо, не обладающее разрешением, к осуществлению подрядных работ, рискует привлечением к ответственности. Актуально также и привлечение к выполнению работ субподрядчиков, если их подрядчик будет привлекать, то следует указать на то, в каком порядке заказчик будет согласовывать привлечением сторонних исполнителей работ. В противном случае, это остается на откуп подрядчику, отвечающего перед заказчиком по качеству всех работ.

Подготовить договор на пусконаладочные работы можно разными способами.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств.

9.2. Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др.

9.3. Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора.
По истечении этого срока Стороны имеют право договориться о дальнейших действиях.

9.4. В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1.

Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны.

11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

11.1. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно:

11.1.1. По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон.

11.1.2.
По вступившему в законную силу решению арбитражного суда.

11.1.3. В одностороннем порядке Заказчиком в следующих случаях:

  • если Исполнителем будет допущена просрочка оказания Услуг по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель, и которая не будет устранена в течение дней с даты получения Исполнителем письменного требования об устранении такой просрочки;
  • если Заказчик письменно уведомит Исполнителя за календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг.

После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме.

6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика. Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг.

6.4. Если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки из-за значительных функциональных недостатков, возникших по вине Исполнителя, он в течение календарных дней направляет Исполнителю письменное обоснование отказа.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско-наладке Оборудования согласно Приложению №1.

1.2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги.
Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг.

1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

1.5.

Москва и МО С-Петербург и ЛО Бесплатный звонок по России

Источник: https://zakoncoop.ru/tipovoj-dogovor-na-montazh-i-puskonaladochnye-raboty

Шеф монтаж договор типовой

Типовой договор на монтаж и пусконаладочные работы

Москва , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Инфо ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу шеф-монтажные работы: · Перечень Оборудования · Перечень Оборудования а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 2.1. Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет руб., в том числе НДС 18% — руб.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

1.5. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см.

3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.

Договор № на проведение пуско-наладочных и шеф-монтажных работ

“Пуско-наладочные работы” означает работы Подрядчика по настройке (наладке) оборудования оперативный блок измерений показателей качества нефти (далее БИКо) — на объекте Заказчика, проведению испытаний оборудования с последующим пуском в эксплуатацию. “Календарный план выполнения ШМР и ПНР” означает сроки проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ согласно Приложению № 1 настоящего Договора.

Предмет Договора 1.1.

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить собственными силами и средствами шеф–монтажные и пуско-наладочные работы БИК(о) в соответствии с Календарным планом на объектах: АО «Транснефть – Прикамье»: НПС «Калейкино» БИК СИКН № 000, НПС «Киенгоп» БИКо, МН «Альметьевск-Горький 2,3» БИК, НПС «Малая Пурга» БИКо, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 2. Цена, порядок и условия платежей.

2.1. Цена Работ по выполнению шеф — монтажных и пуско-наладочных работ БИКо составляет: _____________, в том числе НДС 18% — ________________.

Образец договора подряда подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования, заключаемый между юридическими лицами

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.1.6.

Стоимость работ по шеф-монтажу см.

Приложение №3.2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.2.3.

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Все банковские

Договор на шеф-монтаж

1.3.

Если в процессе шефмонтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ. 2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ 2.1.

Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику. 2.5. Исполнитель не отвечает

Образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt

Исполнитель обязуется выполнить предусмотренные договором работы в срок до «___»______________ 20_г.

При невозможности закончить работы по независящим от Исполнителя причинам, последний обязуется заблаговременно письменно уведомить об этом Заказчика.

4. Стоимость работ, предусмотренных данным договором, составляет ____________ рублей. Указанную сумму Заказчик перечисляет Исполнителю на таких условиях: _____________________________________.

За нарушение сроков расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ____________________.

5. Окончание всех работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ. Стороны его подписывают по следующей процедуре: _____________________________________________ ______________________________________________________________________________.

Образец договора на шефмонтаж станков или прессов оборудования перечень работ

В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.

2.11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами.

При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора. 3. Важно ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.

1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.

3.2. Инфо В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются

Договор подряда по шефмонтажу и пусконаладке оборудования

1.2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги.

Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. 1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

1.5. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

2.2. Общая цена настоящего Договора составляет ________ рублей. 2.3. Указанная цена,

Договор на шеф монтаж оборудования образец

1.6.

Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

2.3. Важно Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги.

Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Инфо При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

Источник: https://dtp-sovetnik.ru/shef-montazh-dogovor-tipovoj-96930/

Договор на выполнение поставки, монтажа и пусконаладки лифтового оборудования на объектах строительства (примерная форма), Договор (форма) от 23 августа 2019 года

Типовой договор на монтаж и пусконаладочные работы

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примернаяформа
г.Санкт-Петербург“__”____________ 20 __ г.
Общество сограниченной ответственностью “____________”, именуемое вдальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора ____________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ ,именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице генерального директора____________, действующего на основании Устава, имеющее, с другойстороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящийДоговор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является поставка Подрядчикомлифтового оборудования и выполнение за свой риск и своими силамиработ по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию поставляемоголифтового оборудования для____________(далее по тексту -Объекты).Перечень Объектов, маркипоставляемых лифтов и стоимости поставок по Объектам указаны вкоммерческом Предложении Подрядчика, являющемся неотъемлемой частьюнастоящего Договора (Приложение N 1 к Договору).1.2. Поставка, монтаж,пусконаладка и обслуживание лифтового оборудования в каждом Объектебудет производиться Подрядчиком на основании настоящего Договорапосле уступки прав Заказчика по Договору в части поставки лифтовогооборудования на конкретный Объект Обществу, находящемуся подуправлением Заказчика, осуществляющему реализацию проектастроительства гостиницы в городе по месту нахождения Объекта, либотретьему лицу, указанному Заказчиком.Соглашение об уступкеправ Заказчика Обществу по конкретному Объекту заключается сучастием Подрядчика и должно содержать конкретные сроки поставки имонтажа лифтового оборудования по Графику производства работ, атакже иные существенные условия, не оговоренные Сторонами внастоящем Договоре.1.3. Выполнение всехработ производится в соответствии с СНиП и ГОСТ, условияминастоящего Договора и в соответствии с переданной Подрядчикутехнической документацией, Графиком производства работ, оформляемыхкак Приложения по каждому трехстороннему Соглашению об уступке правпо Договору на поставку и монтаж лифтового оборудования поконкретному Объекту.1.4. Особые требования кПодрядчику по настоящему Договору:-осуществлять при выполнении работ взаимодействие с генеральнымпроектировщиком на Объекте в части консультирования по принимаемымпроектным решениям;-осуществлять взаимодействие с генподрядной компанией в частиуточнения сроков поставок, требований к строительным конструкциям,периода монтажных работ, пусконаладочных работ;-выполнить полный комплекс работ и услуг по организации, координациии контролю процессов производства, поставки, монтажа и пусконаладкелифтового оборудования, гарантийного и постгарантийногообслуживания.

2.Стоимость Договора

2.1. Общаясуммарная стоимость поставки и работ по настоящему Договору состоитиз стоимости работ по каждому Объекту, определенной в Приложении N1 к настоящему Договору.Встоимость работ по каждому Объекту включена стоимость поставляемогоПодрядчиком лифтового оборудования и материалов, с учетом затрат,связанных с проведением замеров шумов и полным освидетельствованиемлифтов, а также иные затраты и работы, указанные в Приложении N1.2.2. Стоимость поставки иработ по настоящему Договору, указанная в Приложении N 1, являетсяфиксированной и не подлежит изменению.

3.Сроки поставки и выполнения работ

3.1.Конкретные сроки поставки и выполнения работ Стороны согласовываютв трехсторонних Соглашениях об уступке прав по Договору по каждомуОбъекту отдельно.

4.Порядок сдачи-приемки работ

4.1.Сдача-приемка выполненных работ по каждому Объекту производитсяежемесячно, в следующем порядке:4.1.1. Не позднее 30-гочисла отчетного месяца Подрядчик передает Заказчику справку поформе N КС- 3 по работам,выполненным в отчетном месяце, акт по форме N КС-2, счет-фактуру исоответствующую исполнительную документацию.4.1.2. Заказчик в течение7-ми рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает справку поФорме N КС-3, акт о выполненииработ по форме N КС-2 ивозвращает их Подрядчику до 5-го числа месяца, следующего заотчетным.4.1.3. При несогласииЗаказчика с объемами или качеством выполненных Подрядчиком работ онв течение 10-ти рабочих дней возвращает Подрядчику справку поФорме N КС-3 и акт по форме N КС-2 с указанием исправленныхобъемов работ или с указанием об отказе в приемке некачественновыполненных работ. В случае корректировки Заказчиком объемов работПодрядчик в течение 3-х дней вносит такие изменения всоответствующие справку и акт и направляет новую редакцию справки иакта Заказчику. В случае отказа Заказчика от приемки некачественновыполненных работ Подрядчик устраняет недостатки в выполненныхработах в установленный Заказчиком срок и после устраненияпредставляет на подпись Заказчику справку по Форме N КС-3 и акт по форме N КС-2.4.2. Окончательная сдачаработ осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные вдополнительном соглашении по конкретному Объекту. Для этогоПодрядчик должен:4.2.1. Произвестиподготовку исполнительной документации и сдать выполненные работыЗаказчику, а при необходимости – эксплуатирующей организации.4.2.2. Оформить иподписать у Заказчика акт сдачи-приемки работ, подтверждающийвыполнение полного комплекса работ и передачу Заказчику полногопакета исполнительной документации по выполненным работам,указанного в приложении к дополнительному соглашению, а также инойдокументации по соответствующему виду работ, предусмотреннойнормативными документами.4.3. Иные условияприемки-сдачи работ указываются Сторонами в Соглашениях об уступкеправ по Договору по Объекту.

5.Платежи и расчеты

5.1.Расчеты за лифтовое оборудование и работы производятся с авансовымиплатежами, указаными в Приложении N 1, и выполненные работыпроизводятся по факту их выполнения.Обязательным условиемявляется отлагательный платеж в размере не менее 5% от стоимостипоставки и работ по Объекту до момента заключения договора сИсполнителем на сервисное (постгарантийное) обслуживание лифтовогооборудования.5.2. Оплата выполненныхработ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней содня получения от Подрядчика справок по Форме N КС-3, с актами по форме N КС-2., оформленных в соответствиис п.4.1. настоящего Договора, с учетом корректировок, внесенныхЗаказчиком.5.3. Окончательный расчетпо каждому Объекту производится после подписания акта сдачи-приемкиработ, подтверждающего выполнение полного комплекса работ наОбъекте и устранения обнаруженных при приемке недостатков(дефектов).Заказчик вправе задержатьокончательный расчет по договору до момента выполнения в полномобъеме обязательств Подрядчика по настоящему Договору и всоответствии с Соглашением об уступке прав по Объекту.5.4. При осуществленииоплаты по договору Заказчик вправе производить удержание суммначисленных пеней и/или штрафов за нарушение обязательствПодрядчика по настоящему договору, при этом Заказчик письменноизвещает Подрядчика об основаниях и размере удержания. Удержаниепроизводится в следующем порядке: сначала пени и штрафы.5.5. Датой оплаты подоговору считается дата списания денежных средств с расчетногосчета Заказчика.

6.Права и обязанности

6.1.Заказчик вправе:6.1.1. Иметьбеспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всегопериода их выполнения.6.1.2. Осуществлятьконтроль за выполнением работ, а также производить проверкусоответствия используемых Подрядчиком строительных материалов,оборудования, указанного в ПСД, государственным стандартам,техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов,техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.6.1.3. Заказчик вправеотказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Подрядчикусданные работы, а исполнение оставшихся работ поручить другому лицув случаях:6.1.3.1. Если Подрядчикзадерживает выполнение этапов работ на Объекте на срок более 30дней.6.1.3.2. Если Подрядчиквыполняет работы с существенными недостатками или ненадлежащимобразом исполняет другие обязательства по настоящему договору, вслучае неустранения недостатков в указанные Заказчиком разумныесроки.6.1.4. Если в отношенииПодрядчика будет принято судебное решение по делу о банкротстве,влекущее или могущее повлечь финансовую несостоятельностьПодрядчика, в т.ч. если Подрядчик подаст заявление в суд онесостоятельности, или объявит о своей ликвидации, или на егоимущество будет наложен арест, а также если Подрядчик не приступилне по вине Заказчика к выполнению Работ в течение 10 дней с моментапередачи фронта работ, или не выполнил свои обязательства всоответствии с договором в части выполнения сроков производстваРабот не по вине Заказчика более чем на 30 рабочих дней, или уПодрядчика отозвана лицензия, то в любом из этих случаев, а также вслучаях по п.6.1.2., Заказчик имеет право, после представленияПодрядчику письменного уведомления, вступить во владениерезультатами выполненных Работ, отстранить его от Работ, неосвобождая его от обязательств или ответственности за действия,осуществленные до отстранения от Работ, и расторгнуть Договор водностороннем порядке.6.1.5. Заказчик послеприемки результата работ вправе предъявлять к Подрядчику требованияпо любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки,выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в актеприемки-сдачи.6.2. Для выполнениянастоящего Договора Заказчик обязан:6.2.1. ПредоставитьПодрядчику техническую документацию трехстороннего Соглашения обуступке прав по Договору на конкретный Объект.6.2.2. Заказчик обязанобеспечить Подрядчику возможность выполнения работ (предоставитьфронт работ), в том числе по необходимости обеспечить точкиподключения электроэнергии, водоснабжение, канализацию, выделитьместо для складирования материалов и оборудования Подрядчика, атакже место для размещения бытовых помещений и техники,используемой Подрядчиком.6.2.3. Приниматьвыполненные Подрядчиком работы и оформлять представленные справкипо форме N КС-3 и акты поформе N КС-2 в порядке и наусловиях, установленных договором.6.2.4. Осуществитьпроверку геометрии лифтовых шахт, очистить приямки и машинныепомещения от строительного мусора.6.2.5. В течение всегопериода строительства:-обеспечить авторский и технический надзор,-обеспечить в установленном порядке приемку выполненных работ,-обеспечить по согласованной с Заказчиком заявке вертикальнуютранспортировку монтируемого оборудования Подрядчика при егомонтаже на Объекте,-участвовать в освидетельствовании скрытых работ, контролироватьсоставление и подписывать акты приемки скрытых работ.6.2.6. От начала работ доподписания приемосдаточного акта обеспечить сохранность имущества,материалов и техники Подрядчика, переданных под охрану вустановленном порядке в соответствии с действующими инструкциямиЗаказчика.6.2.7. Обеспечитьсвоевременный вызов заинтересованных организаций, выполняющих, всоответствии с действующим законодательством, контрольныефункции.6.3. Подрядчиквправе:6.3.1. В случаенесвоевременного исполнения Заказчиком п.6.2.2. требовать переносасроков окончания работ на конкретном Объекте на период,согласованный Сторонами.Перенос сроков окончанияработ оформляется дополнительным соглашением Сторон.6.4. Для выполнениянастоящего Договора Подрядчик обязан:6.4.1. Своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с переданной Заказчикомтехнической документацией, в сроки, указанные дополнительномсоглашении, и сдать указанные работы в порядке, установленномДоговором в соответствии со строительными нормами и правилами.6.4.2. Подрядчик обязаннемедленно предупредить Заказчика о независящих от негообстоятельствах, которые грозят годности или качеству результатоввыполняемой работы, либо создают невозможность ее выполнения всрок.6.4.3. До началапроизводства работ разработать и согласовать с Заказчиком типовуютехнологическую карту на монтаж оборудования согласно СНиП 3.01-85*п.3.11*. А также обеспечить качественное выполнение работ всоответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, действующими на территорииРФ, и безусловное исправление недостатков в работах.6.4.4. На весь периодпроизводства работ по каждому Объекту и до окончания работ:-своим приказом назначить ответственного производителя работ. Копиюприказа направить Заказчику,-получить все разрешения и лицензии, необходимые для производстваработ, являющихся предметом настоящего договора,-нести ответственность за выполнение мероприятий по охране труда,охране окружающей среды, по санитарному и противопожарномусостоянию Объекта и временных сооружений. Страхование материалов иработников осуществляется за счет Подрядчика.6.4.5. Обеспечитьпервичный инструктаж своего рабочего персонала по техникебезопасности на строительных площадках. Подрядчик самостоятельнонесет ответственность за последствия в случае несоблюдения даннымрабочим персоналом норм и правил техники безопасности настроительных площадках вследствие ненадлежащего инструктажа.6.4.6. Обеспечить чистотупереданного Подрядчику фронта работ (строительной площадки),чистоту выезжающего транспорта, осуществить по завершении работ -окончательную уборку фронта работ от отходов строительства ивывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы иоборудование до момента сдачи работ Заказчику, передатьстроительную площадку Заказчику по акту.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/677011185

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора.

8.2.

При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3.

2.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

2.3.
Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3.
[attention]УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом:

3.1.1. Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.

3.2.

Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика.

3.3.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1.

Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2.

отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2.

Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3.

Сумма, указанная в п. 3.1.

Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5.

Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п.

4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1.

Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Услуги, и частью цены, выплаченной за оказанные Услуги;

  • в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства о письменном информировании Заказчика о смене единоличного исполнительного органа Исполнителя, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением об этом Исполнителя за рабочих дней.

Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса. Взаиморасчет при досрочном прекращении действия Договора осуществляется Сторонами в течение банковских дней с даты уведомления о прекращении Договора.

11.2.

Сторона, расторгнувшая настоящий Договор в одностороннем порядке в связи с нарушением другой Стороной своих обязательств, вправе потребовать от другой Стороны возмещения разумных и доказанных расходов, связанных с таким расторжением.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

12.1.

Источник: http://itisk.ru/tipovoj-dogovor-na-montazh-i-puskonaladochnye-raboty

Отдел права
Добавить комментарий